Запрос котировок № 69
Название:
Организатор (уполномоченный орган): Администрация Чесменского муниципального района
Заказчик:
Дата проведения:
Приём заявок:
Извещение №69 от 02.07.2008г.
Котировочный запрос
на выполнение работ для муниципальных нужд
Администрация Чесменского муниципального района
(наименование уполномоченного органа)
осуществляет размещение заказа способом запроса котировок на выполнение работ по летнему содержанию дорого в с. Чесма за счет средств местного бюджета для нужд муниципального заказчика: Администрация Чесменского сельского поселения, адрес заказчика: с. Чесма, ул. Ленина, 73, тел. 8-351-69-2-10-04, 2-15-58, 2-12-47
(наименование заказчика, почтовый адрес, тел./факс, электронный адрес)
Предмет закупки:
|
№ п/п |
Наименование работ |
Количество (объем), единицы измерения |
Максимальная (начальная) цена контракта, руб. |
|
1 |
Согласно локальной смете |
236 589,00 |
Место выполнения работ – Челябинская область, с. Чесма
Срок выполнения работ – 15 июля – 15 октября 2008г.
Форма оплаты – безналичный расчет, после подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2
Стоимость работ должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных сборов и пошлин и других обязательных платежей.
К участию в котировочном отборе на летнее содержание дорог в с. Чесма для муниципальных нужд, приглашаются юридические лица любой правовой формы и частные предприниматели.
В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции, просим представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:
457220 Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Советская, 47, кабинет 10, тел. 8(35169)2-15-34 или e-mail: chesma_zakupki@mail.ru .
Срок представления котировочной заявки до 17:00 ч. (время местное) «08» июля 2008г.
Каждый поставщик-претендент имеет право представить только 1 (одну) котировочную заявку, которая не может быть впоследствии изменена. Заявка должна быть представлена в письменной форме с подписью и печатью участника (по факсу заявки не принимаются) или в электронном виде.
С победителями не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола, будет заключен муниципальный контракт на право поставки продукции для муниципальных нужд.
Приложение:
— форма котировочной заявки (котировки цен);
— локальная смета;
— проект муниципального контракта
Руководителю ________________
(указывается
______________________________
название организации заказчика) ____________________________________________
(указывается Ф.И.О. руководителя — заказчика)
от __________________________
( указывается поставщика: наименование
_______________________________________юр.лица, (Ф.И.О. Ч П, адрес)
_________________________________________ местонахождения, банковские реквизиты, ИНН/КПП, тел/факс.)
Котировочная заявка
(котировка цен)
на поставку _______________________ (Заказчик – _______________________________)
|
Наименование закупаемой продукции |
Количество |
Цена за ед. (франко-склад ) руб. |
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Всего:
Место поставки –
Срок поставки –
Оплата –
Гарантийный срок —
Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/
( указывается поставщик)
М.П.
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Летнее содержание дорог
с. Чесма “___” ____________200 г.
Администрация Чесменского сельского поселения Чесменского муниципального района , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главы Чесменского сельского поселения Т.В.Баландиной , действующей на основании Устава , с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее-контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Настоящий контракт заключается по итогам проведенной котировки цен , № _______ от___________, победителем которого стал Подрядчик
1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок провести работы по летнему содержанию дорог с Чесмы (далее — Объект), а заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную контрактом цену.
1.3. Работы выполняются в соответствии с утвержденной и согласованной сторонами, локальной сметой (сметой, локальной сметой, локально-сметного расчета, проектно-сметной документации), (далее-техническая документация), которая включает в себя: содержание и объем работ, расценки на выполняемые работы, стоимость материалов, итоговую стоимость работ в ценах 2001 г. с учетом индекса изменения сметной стоимости, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта ( прил №1 к настоящему контракту )
1.4. Дата начала работ 15 июля 2008г.
Дата окончания работ 15 октября 2008г.
2. Права и обязанности Подрядчика
2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы в соответствие с технической документацией.
2.2. Подрядчик обязан обеспечить готовность выполняемых работ в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
2.3. Подрядчик обязан осуществлять систематическую, а по завершении работ — окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.
2.3. В случае если в ходе выполнения работ, обусловленных технической документацией, Подрядчик обнаружит работы, не учтенные в технической документации, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан немедленно сообщить об этом заказчику.
2.5. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
2.6. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленные пунктом 2.5. настоящего контракта, он лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика.
2.7. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.8. Обязанность по обеспечению работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. По соглашению сторон заказчик может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием.
Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать технической документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технические паспорта и другие документы должны быть предоставлены другой стороне за 5 (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
2.9. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе ремонта указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.10. Подрядчик должен устранять по требованию заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего контракта либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.11. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или иных предметов;
— возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.12. Если Подрядчик не предупредит заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.11 настоящего контракта, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 3.4. срока на предупреждение или вопреки своевременному указанию заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к заказчика соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1.Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. По согласованию с Подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10% такой цены.
3.2.Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Государственного заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.3.Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований технической документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.4..Заказчик обязан в течение трех дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.12., дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.
4. Порядок приемки работ и проверки по качеству
4.1. Приемка работ осуществляется заказчиком в течение 5 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта, предоставления акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 (далее – акт)
4.2. Акт подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается соответствующая отметка, и акт подписывается одной стороной.
В случае отступлений в работе или иных недостатков, обнаруженных при приемке работы, заказчик обязан немедленно сообщить об этом Подрядчику и оговорить эти недостатки в акте приемки выполненных работ.
4.3.Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результат и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, вправе ссылаться на явные недостатки.
4.5. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Государственный заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5. Гарантии. Риски
5.1. Подрядчик гарантирует:
— надлежащее качество используемых материалов, оборудования, соответствие их сертификатам, государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество;
— качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и СНиП
5.2. Гарантийный срок устанавливается не менее 2 лет, с момента подписания акта.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 7 (семи) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части улучшений, производимых по настоящему контракту Подрядчиком, а именно: использованных или неиспользованных Подрядчиком строительных и отделочных материалов, выполненных Подрядчиком работ и т.п. — до приемки работ заказчиком несет Подрядчик.
6. Порядок оплаты
6.1. Общая стоимость контрактаопределяется на основании технической документации и составляет _________________
6.2. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит после подписания акта и счета-фактуры в течение 10 банковских дней.
7. Ответственность сторон
7.1. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.
7.2. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта Подрядчиком, последний обязан уплатить заказчику штраф в размере 0,1% контрактной цены и возместить причиненные в результате этого убытки.
7.3. Подрядчик за предоставленные ненадлежащего качества материал и оборудование для выполнения работ выплачивает заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости выполненных работ.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.5. Вопросы, возникшие при исполнении настоящего контракта, решаются сторонами в соответствии с его положениями и действующим законодательством РФ.
7.6. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного заказчиком материала, оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего контракта.
7.7. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
7.8. В том случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или не выполняет работу в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков в полном объеме.
7.9. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего контракта, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия — в Арбитражном суде Челябинской области.
7.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: катастрофы, стихийные бедствия, военные действия, противоправные действия третьих лиц и решения органов государственной власти, влияющие на исполнение обязательств по контракту.
Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение трех дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор впоследствии.
8. Срок действия контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств по контракту .
8.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При досрочном расторжении контракта, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат. В том случае, если сумма аванса превышает объем выполненных работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения контракт перечислить на расчетный счет Заказчика излишние денежные средства.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту составляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
8.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
|
Заказчик |
|
Подрядчик |
Администрация Чесменского сельского поселения
Чесменского муниципального района
ИНН 7443002313 КПП 744301001
Р/С 40204810300000000216
л/с 0161243002 Б
БИК 047501001
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
г Челябинск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
(наименование стройки) |
|
|
|
|
Утверждаю: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава Чесменского сельского поселения |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баландина Т.В. |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
на Летнее содержание дорог в с. Чесма за 1 календарный месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Основание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Сметная стоимость руб. |
|
|
78 863,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Средства на оплату труда ( в том числе) руб |
|
3286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2008г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
№ пп |
Обоснование |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол. |
Стоимость единицы |
Общая стоимость |
Всего Т/з осн |
Всего Т/з мех |
|||||||||
|
Всего |
В том числе |
Всего |
В том числе |
||||||||||||||
|
опл. Труда |
Эк.Маш. |
в т.ч оплата |
опл. труда |
Эк.Маш. |
З/пМех. |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||
|
Раздел 1. Новый Раздел |
|||||||||||||||||
|
1 |
ТЕР101-05-001-01 |
Подметание улиц подметально-уборочной машиной МТЗ-82 |
1км прохода |
24 |
20,66 |
|
20,66 |
2,12 |
496 |
|
496 |
51 |
|
|
|||
|
2 |
ТЕР101-05-002-01 |
Мойка проезжей части подметально-уборочной машиной ПМ-130 |
1км прохода |
9,25 |
144,07 |
|
144,07 |
16,68 |
1333 |
|
1333 |
154 |
|
|
|||
|
3 |
ТЕРр68-09-04 |
Исправление профиля оснований грави-йных без добавления нового материала |
100м2 площади основания |
24,7 |
329,26 |
50,5 |
274,09 |
36,04 |
8133 |
1247 |
6770 |
890 |
|
|
|||
|
4 |
ТЕРр68- |
Исправление профиля оснований грави- |
100м2 площади |
2,47 |
1124,58 |
50,5 |
303,81 |
39,18 |
2778 |
125 |
750 |
97 |
|
|
|||
|
|
|
йных с добавления нового материала |
площади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
ТЕРр68-22-01 |
Полное востановление профиля канав |
1км канавы |
54,4 |
8,69 |
8,69 |
|
|
473 |
473 |
|
|
|
|
|||
|
6 |
ТЕРр68- |
Частичное востановление профиля канав |
1км канавы |
42 |
5,92 |
5,92 |
|
|
249 |
249 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Раздел 2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13462 |
2094 |
9349 |
1192 |
|
|
|||
|
|
Ремонтные работы |
|
|
|
|
|
|
13462 |
2094 |
9349 |
1192 |
|
|
||||
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
13462 |
2094 |
9349 |
1192 |
|
|
||||
|
|
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
3364 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
78,00% ФОТ (205,00) |
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
104,00% ФОТ (от 3 081,00) |
|
|
|
|
|
|
3204 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
Сметная прибыль |
|
|
|
|
|
|
1951 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
50,00% ФОТ (ОТ 205,00) |
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
60,00% ФОТ (ОТ 3 081,00) |
|
|
|
|
|
|
1849 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
ИТОГО Ремонтные работы |
|
|
|
|
|
|
18777 |
|
|
|
|
|
||||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
13462 |
2094 |
9349 |
1192 |
|
|
|||
|
|
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
3364 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
Сметная прибыль |
|
|
|
|
|
|
1951 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
ИТОГО ПО СМЕТЕ |
|
|
|
|
|
|
18777 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
(18 777,00 Х 4,2) |
|
|
|
|
|
|
78863 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |
|
|
|
|
|
|
78863 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Составил |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Палкичева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Проверил |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Файлы, относящиеся к документации.
Нет вложенных файлов.
Дополнительные файлы, с разъяснениями и уведомлениями.
Нет вложенных файлов.
Дополнительные файлы, с результатами.
- protokol-kotirovki-No69.doc ; Размер: 48.0 kB]
